一、单项选择题(共60 题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 【解析】A错误, C 正确建筑设计企业一般也应当具有法人资格。但有时候,建筑设计企业也可能是没有法人资格的其他组织。 B错误,D错误,法人在建设工程中的地位,表现在其具有民事权利能力和民事行为能力。依法独立享有民事权利和承担民事义务,方能承担民事责任。 【考点来源】2Z201021 法人的法定条件及其在建设工程中的地位和作用 C. 在施工合同中,对于完成施工任务,施工公司是债权人,建筑设计企业是债务人 D. D.在施工合同中,对于支付工程款,建筑设计企业是债权人,施工公司是债务人 A错误,建设工程债的产生,最主要的也是合同。施工合同的订立,会在实施工程单位与建筑设计企业之间产生债的关系; 材料设备买卖合同的订立,会在实施工程单位与材料设备供应商之间产生债的关系。 CD错误。施工合同债是发生在建筑设计企业和实施工程单位之间的债。施工合同的义务主要是完成施工任务和支付工程款。对干完成施工任务,建筑设计企业是债权人,实施工程单位是债务人; 对于支付工程款,则相反。 【解析】使用注册商标违法的行政责任。按照《商标法》的规定,使用注册商标,有下列行为之一的,由商标局责令限期改正或者撤销其注册商标∶ ①自行改变注册商标的;②自行改变注册商标的注册人名称、地址或者其他注册事项的;③自行转让注册商标的;④连续 3年不再使用的。 【考点来源】2Z201062 建设工程知识产权的常见种类、保护和侵权责任 C. 同一财产向两个以上债权人抵押,抵押权未登记的,拍卖抵押财产所得的价款按照抵押合同订立的顺序清偿 D.同一财产向两个以上债权人抵押的,拍卖抵押财产所得的价款按照登记的债权比例清偿 A正确,以动产抵押的,抵押权自抵押合同生效时设立;未经登记,不得对抗善意第三人。 B 错误,抵押权与其担保的债权同时存在。抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保。 CD 错误,同一财产向两个以上债权人抵押的,拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照以下规定清偿∶ (3)抵押权未登记的,按照债权比例清偿。其他可以登记的担保物权,清偿顺序参照上述规定。 D.一个建设工程建设项目同时由多家保险公司承保的,应当按照约定的比例分别向不同的保险公司提出索赔要求 【解析】A错误,投保人等应当及时提出保险索赔∶ 投保人、被保险人或者受益人知道保险事故发生后,应当及时通知保险人。这与索赔的成功与否紧密关联。因为,资金有时间价值,如果保险事件发生后很久才能取得索赔,即使是全额观赔偿也不足以补偿自己的全部损失。而且,时间过长还会给索赔人的取证或保险人的理赔增加很大的难度。 B 错误,这就要求投保人在日常管理中应当注意证据的收集和保存。当保险事件发生后,更应注意证据收集,有时还需要有关部门的证明。 C错误,保险单上载明的保险财产全部损失,应当按照全损进行保险索赔。保险单上载明的保险财产没有全部损失,应当按照部分损失进行保险索赔。但是,财产虽然没有全部毁损或者灭失,但其破坏程度已达到无法修理,或者虽然能够修理但修理费将超过赔偿金额的,也应当按照全损进行索赔。 D 正确,如果一个建设工程建设项目同时由多家保险公司承保,则应当按照约定的比例分别向不同的保险公司提出索赔要求。 【解析】与招标人存在利害关系可能会影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反以上规定的,相关投标均无效。A错误, C错误。 投标人发生合并、分立、破产等重大变化的,应当及时书面告知招标人。投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的,其投标无效。 B错误,D正确。 【解析】《民法典》规定,无效的或者被撤销的民事法律行为自始没有法律约束力。A错误。 民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后,行为人因该行为取得的财产,应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的,应当折价补偿。 B错误。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失;双方都有过错的,应当各自承担相应 【解析】《招标投标法实施条例》第 36 条第1款规定∶未通过资格预审的申请人提交的投标文件,以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件,招标人应当拒收。 联合体各方应当签订共同投标协议,明确约定各方拟承担的工作和责任,并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的,联合体各方应当共同与招标人签订合同,就中标项目向招标人承担连带责任。 11,当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的,租赁合同()。 【解析】当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的,不影响合同的效力。 【解析】用能单位理应当按照合理用能的原则,加强节能管理,制定并实施节能计划和节能技术措施,降低能源消耗。A错误。 用能单位理应当建立能源消费统计和能源利用状况分析制度,对各类能源的消费实行分类计量和统计,并确保能源消费统计数据真实、完整。 C错误。D错误。 A. 依法一定要进行招标的项目的资格预审公告,应当在国务院住房城乡建设主管部门指定的媒介发布 B.在不同媒介发布的同一招标项目的资格预审公告的内容能够准确的通过特定情况存在差异 C.依法一定要进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间,自资格预审文件停止发售之日起不可以少于5日 D.指定媒介发布依法一定要进行招标的项目的境内资格预审公告,可以收取适当的成本费用 【解析】依法一定要进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间,自资格预审文件停止发售之日起不可以少于5日。 招标投标法实施条例规定,招标人有下列限制或者排斥潜在投标人行为之一的,由有关行政监督部门依照《招标投标法》第51条的规定处罚(即责令改正,可以处1万元以上5万元以下的罚款); (1)依法应当公开对外招标的项目不依规定在指定媒介发布资格预审公告或者招标公告; (2)在不同媒介发布的同一招标项目的资格预审公告或者招标公告的内容不一致,影响潜在投标人申请资格预审或者投标。 【考点来源】2Z203012 招标基本程序和禁止直接发包、限制排压投标人的规定 14.实施工程人员对涉及结构安全的试块,应当现场采样并提交检测,负责见证监督的单位是()。 【解析】施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及相关材料,应当在建筑设计企业或者工程监理单位监督下现场取样,并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。 15.甲施工企业与乙铋钢材供应商订T立钢材采购合同,合同价款为 1000 万元,约定定金为 300 万元。甲实际支付定金 100 万元,乙按照合同约定开始供货。后在合同履行过程中,双方发生争议。关于本案中定金的说法,正确的是()。 【解析】给付定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定,致使不能实现合同目的的,无权请求返还定金;收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定,致使不能实现合同目的的,应当双倍返还定金。 定金的数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的 20%,超过部分不产生定金的效力。实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的,视为变更约定的定金数额。 本题合同价款为 1000 万元,定金应为 1000×20%=200 万元,因此本题约定的 300 万元超出的 100 万元是不产生合同的效力的。但是本题实际支付 100 万元定金,以实际支付的 100 万元为准,若甲违约,致使合同目的不能实现,无权请求返还定金;若乙违约,致 【解析】侵权,是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。 在当事人之间因产生了合同法律关系,也就是产生了权利义务关系,便设立了债的关系。 17. 下列情形中,注册建造师将被处以吊销执业资格证书,5年内不予注册的是()。 【解析】《建设工程质量管理条例》规定,违反本条例规定,注册建筑师、注册结构工程师、注册监理工程师等注册执业人员因过错造成质量事故的,责令停止执业 1年;造成重大质量事故的,吊销执业资格证书,5年以内不予注册;情节特别恶劣的,终身不予注册。 B 错误,投标人撤回已提交的投标文件,招标人已收取投标保证金的,应当自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还。 C 错误,《招标投标法实施条例》规定,招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的,投标保证金不得超过招标项目估算价的 2%。 《工程建设项目施工招标投标办法》进一步规定,投标保证金不得超过项目估算价的 2%,但最高不得超过 80 万元人民币。 19.在申请领取施工许可证应当具备的条件中,关于施工图纸及技术资料的说法,正确的是()。 【解析】《建筑工程施工许可管理办法》进一步规定,建设单位申请领取施工许可证,应当具备下列条件,并提交相应的证明文件∶ (3)施工场地已经基本具备施工条件,需要征收房屋的,其进度符合施工要求。 【解析】2007 年9 月原建设部颁布的《绿色施工导则》规定,加强建筑垃圾的回收再利用,力争建筑垃圾的再利用和回收率达到 30%,建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率古干 40%。对于碎石类、十石方类建筑垃圾,可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率,力争再利用率大于 50%。 【解析】2017 年9 月经修改后公布的行政处罚法〉规定,行政处罚的种类∶ 2017年 11 月经修改后公布的《中华人民共和国刑法》以下简称《刑法》 规定,刑罚分为主刑和附加刑。主刑的种类如下∶ 附加刑的种类如下∶(1)罚金;(2)剥夺政治权利;(3)没收财产;(4)驱逐出境。 【解析】2017年 11 月经修改后公布的《中华人民共和国文物保护法》以下简称《文物保护法》 规定,在中华人民共和国境内,下列文物受国家保护∶ (1)具有历史、艺术、科学价值的古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺和石刻、壁画; (2)与重大历史事件、革命运动或者著名人物有关的以及具有重要纪念意义、教育意义或者史料价值的近代现代重要史迹、实物、代表性建筑; (4)历史上各时代重要的文献资料以及具有历史、艺术、科学价值的手稿和图书资料等; (5)反映历史上各时代、各民族社会制度、社会生产、社会生活的代表性实物。 C.行政复议机关决定撤销该具体行政行为的,可以责令被申请人在一定期限内重新作出具体行政行为 【解析】行政复议原则上采取书面审查的办法,但申请人提出要求或者行政复议机关负责法制工作的机构认为有必要时,可以向有关组织和人员调查情况,听取申请人、被申请人和第三人的意见。A错误。 行政复议/决定作出前,申请人要求撤回行政复议申请的,经说明理由,可以撤回; 撤回行政复议申请的,行政复议终止。B 错误。 对于决定撤销或者确认该具体行政行为违法的,可以责令被申请人在一定期限内重新作出具体行政行为。 申请人在申请行政复议时可以一并提出行政赔偿请求,行政复议机关对符合国家赔偿法有关规定应当给予赔偿的,在决定撤销、变更具体行政行为或者确认具体行政行为违法时,应同时决定被由请人依法给予赔偿。 24.下列建筑施工条件中,属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是()。 【解析】《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定,建筑施工企业取得安全生产许可 (4)主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格; (5)特种作业人员经有关业务主管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书; (6)管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格;D 错误。 (7)依法参加工伤保险,依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险,为从业人员缴纳保险费;A错误。B 正确。 (8)施工现场的功公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求; (9)有职业危害防治措施,并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装; (10 )有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急.预案; (11)有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员,配备必要的应急救援器材、设备; A.当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议,诉讼中一方当事人申请对工程造价进行鉴定的,人民法院不予准许; B.对争议的工程量,承包人能够证明发包人同意其施工,但未能提供签证文件证明工程量发生的,不得按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量结算工程款 C.当事人就同一建设工程订立的数份施工合同t无效,但建设工程质量合格的,当事人可以请求参照最后订立的合同约定折价补偿承包人 D.当事人就同一建设工程订立的数份施工合同均无效,但建设工程质量不合格的,当事人 可以请求参照最后订立的合同约定折价补偿承包人 【解析】当事人在诉讼前户经对建设工程价款结算达成协议,诉讼中一方当事人申请对工程造价进行鉴定的,人民法院不予准许。(超纲) 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》规定,当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同t匀无效,但建设工程质量合格,一方当事人请求参照实际履行的合同结算建设工程价款的,人民法院应予支持。实际履行的合同难以确定,当事人请求参照最后签订的合同结算建设工程价款的,人民法院应予支持。 CD 错误。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》却定,当事人对工程量有争议的,按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工,但未能提供签证文件证明工程量发生的,可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。B 错误。 27. 某施工现场发生了工程整体垮塌,造成 7000 万元的直接经济损失,该生产安全事故属于()。 (1)特别重大事故,是指造成 30 人以上死亡,或者 100 人以上重伤(包括急性工业中毒,下同),或者 1亿元以上直接经济损失的事故; (2)重大事故,是指造成10 人以上 30 人以下死亡,或者 50 人以上 100 人以下重伤,或者 5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故; (3)较大事故,是指造成3人以上 10 人以下死亡,或者10 人以上 50 人以下重伤,或者 1000 万元以上 5000万元以下直接经济损失的事故; (4) 一般事故,是指造成3 人以下死亡,或者 10 人以下重伤,或者1000 万元以下直接经济损失的事故。 A.投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价时,评标委员会应当否决其投标 C.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字,评标委员会不应当直接否决其投标 D.评标过程中,评标委员会成员不能继续评标被更换后,由更换后的评标委员会成员继续进行评审 (4)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价,但招标文件要求提交备选投标的除外; 【考点来源】2Z203012 招标基本程序和禁止直接发包、限制排斥投标人的规定 C. 当事人对仲裁委员会就仲裁协议效力作出的决定不服的,可以以向人们法院由请撤销该决定 D. 当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件,只能由仲裁协议约定的仲裁委员会所在地的中级人民法院管辖 【解析】A错误,当事人对仲裁协议效力有异议的,应当在仲裁庭首次开庭前提出。 B正确,当事人既可以请求仲裁委员会作出决定,也,可以请求人民法院裁定。 C 错误,仲裁机构对仲裁协议的效力作出决定后,当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力或者申请撤销仲裁机构的决定的,人民法院不予受理。 D错误,当事人向人民法院电请确认仲裁协议效力的案件,由仲裁协议约定的仲裁机构所在地、仲裁协议签订地、申请人住所地、被申请人住所地的中级人民法院或者专门人民法院管辖。 30.用人单位自用工之日起超过 1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当向劳动者每月支付()的工资。 【解析】用人单位自用工之日起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当向劳动者每月支付 2倍的工资。 A.企业在安全生产许可证有效期内未发生死亡事故的,安全生产许可证自动续期 D.安全生产许可证遗失补办,由申请人告知资质许可机关,由资质许可机关在官网发布信息 【解析】A错误,企业在安全生产许可证有效期内,严格遵守有关安全生产的法律法规,未发生死亡事故的,安全生产许可证有效期届满时,经原安全生产许可证颁发管理机 C错误,安全生产许可证有效期满需要延期的,企业应当于期满前3 个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。 p正确,建筑施工企业安全生产许可证遗失补办,由电请人告知资质许可机关,由资质许可机关在官网发布信息。 A.承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的,人民法院不予支持 【解析】A正确,承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的,人民法院不予支持。 B错误,人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中,应当认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。 C 错误,装饰装修工程的承包人,请求装饰装修工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的,人民法院应予支持,但装饰装修工程的发包人不是该建筑物的所有权人的除外。 D错误,承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为6个月,自发包人应当给付建设工程价款之日起算。 34.根据关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知,关于施工现场消防安全的说法,正确的是( )。 【解析】A错误,动用明火必须实行严格的消防安全管理,禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火。 B 错误,施工现场的力公、生活区与作|业区应当分开设需,并保持安全距离。 C 正确,施工单位应当在施工组织设计中编制消防安全技术措施和专项施工方案,并由专职安全管理人员进行现场监督。 【考点来源】2Z206033 施工现场消防安全职责和应采取的消防安全措施 【解析】A错误,应对深基坑施工方案进行优化,减少土方开挖和回填量,最大限度地减少对土地的扰动,保护周边自然生态环境。 B 错误,D正确。红线外临时占地应尽量使用荒地、废地,少占用农田和耕地。工程完工后,及时对红线外占地恢复原地形、地貌,使施工活动对周边环境的影响降至最低。 C 错误,利用和保护施工用地范围内原有绿色植被。对于施工周期朋较长的现场,可按建筑永久绿化的要求,安排场地新建绿化。 A.对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目,招标人必须分两阶段进行招标 B.第一阶段,投标人按照招标文件或者投标激请书的要求提交带报价的技术建议 C.第二阶段,投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件 【解析】A错误,不是必须。对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目,招标人可以分两阶段进行招标。 B 错误,第一阶段,投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交不带报价的技术建议,招标人根据投标人提交的技术建议确定技术标准和要求,编制招标文件。 C 正确,第二阶段,招标人向在第一阶段提交技术建议的投标人提供招标文件,投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件。 D错误,实行两阶段招标的,招标人要求投标人提交投标保证金的,应当在第二阶段提出。 【考点来源】2Z203011 建设工程法定招标的范围、招标方式和交易场所;2Z203013投标人,投标文件和投标保证金 【解析】住房和城乡建设部办公厅《关于规范使用建筑业企业资质证书的通知》(建办市函【2016】 462 号)中指出,为切实减轻企业负担,各有关部门和单位在对企业跨地区承搅 业务监督管理、招标活动中,不得要求企业提供建筑业企业资质证书原件,企业资质情况可通过扫描建筑业企业资质证书复印件的二维码查询。 《建筑业企业资质管理规定》中规定,资质证书有效期为5 年。建筑业企业资质证书有效期届满,企业继续从事建筑施工活动的,应当于资质证书有效期届满届满 3 个目前,向原资质许可机关提出延续申请。 A.对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目,招标人必须分两阶段进行招标 B.第一阶段,投标人按照招标文件或者投标激请书的要求提交带报价的技术建议 C.第二阶段,投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件 【解析】A错误,不是必须。对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目,招标人可以分两阶段进行招标。 B 错误,第一阶段,投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交不带报价的技术建议,招标人根据投标人提交的技术建议确定技术标准和要求,编制招标文件。 C 正确,第二阶段,招标人向在第一阶段提交技术建议的投标人提供招标文件,投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件。 D错误,实行两阶段招标的,招标人要求投标人提交投标保证金的,应当在第二阶段提出。 【考点来源】2Z203011 建设工程法定招标的范围、招标方式和交易场所;2Z203013投标人,投标文件和投标保证金 【解析】住房和城乡建设部办公厅《关于规范使用建筑业企业资质证书的通知》(建办市函【2016】 462 号)中指出,为切实减轻企业负担,各有关部门和单位在对企业跨地区承搅 业务监督管理、招标活动中,不得要求企业提供建筑业企业资质证书原件,企业资质情况可通过扫描建筑业企业资质证书复印件的二维码查询。 《建筑业企业资质管理规定》中规定,资质证书有效期为5 年。建筑业企业资质证书有效期届满,企业继续从事建筑施工活动的,应当于资质证书有效期届满届满 3 个目前,向原资质许可机关提出延续申请。 书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能 够有形地表现所载内容,并可以随时调取查用的数据电文,视为书面形式。其他形式合同,可以根据当事人的行为或者特定情形推定合同的成立,也可以称之为示合同。 39,根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》 关于危大工程专项施工方案的说法,正确的是()。 B.分包单位组织编制的专项施工方案应当由分包单位负责人签字并加盖单位公章 【解析】施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。实行施工总承包的,专项施工方案应当由施工总,承包单位组织编制。 C 正确。 危大工程实行分包的,专项施工方案可以由相关专业分包单位组织编制。A错误。专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章,并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方 案的,专项施工方案应当由总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章。B错误。 对于超过一定规模的危大工程,施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。D错误。 【考点来源】2Z206031 编制安全技术措施、专项施工方案和安全技术交底的规定 A.经人民调解委员会调解达成调解协议后,双方当事人可以共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认 【解析】经人民调解委员会调解达成调解协议的,可以制作调解协议书。当事人认为无需制作 经人民调解委员会调解达成的调解协议对当事人双方具有法律约束力,当事人应当履行。 C错 当事人就调解协议的履行或者调解协议的内容发生争议的,一方当事人可以向法院提起诉讼。D错 经人民调解委员会调解达成调解协议后,双方当事人认为有必要的,可以按照《民事诉讼法》的规定,自调解协议生效之日起 30 日内共同向调解组织所在地基层 人民法院由第 A.机关、事业单位与中小企业订立施工合同,可以约定逾期支付工程款的利息为合同订立时 1年期贷款市场报价利率的 50% B.机关、事业P单位与中小企业订立施工合同未约定逾期付款利息率,按照每月利率万分之三支付逾期利息 C.当事人对工程款支付时间约定不明,建设工程未交付的,起算逾期付款利息的时间为提交竣工结算文件之日 D.当事人对工程款支付时间没有约定,建设工程以实际交付的,起算逾期付款利息的时间为竣工验收之日 【解析】A错误,机关、事业单位和大型企业迟延支付中小企业款项的,应当支付预期利息。B 错误,双方对逾期利息的利率有约定的,约定利率不得低于合同订立时 1年期贷款市场报价利率;未作约定的,按照每日利率万分之五支付逾期利息。 ℃正确,D错误。利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约 定不明的,下列时间视为应付款时间∶(1)建设工程已实际交付的,为交付之日;(2)建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日;(3)建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日。 【解析】取得资格证书的人员应当受聘于一个具有建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等一项或者多项资质的单位,经注册后方可从事相应的执业活动。担任施工单位项目负责人的,应当受聘并注册于一个具有施工资质的企业。A错 建造师不仅可以在施工单位担任建设工程施工项目的项目经理,也可以在勘察、设计、监理、招标代理、造价咨询等单位或具有多项上述资质的单位执业。B 对 注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的,应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人∶(1 )发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的;(2)发包方同意更换项目负责人的;( 3 )因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。建设工程合同履行期间变更项目负责人的,企业应当于项目负责人变更 5个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。注册建造师担任施工项目负责人,在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前,除以上规定的情形外,不得变要更注册至另一企业。 CD 错 43.某女职工与用人单位订立劳动合同从事后勤工作。约定劳动合同期限为 2 年。关于该女职工权益保护的说法,正确的是 ()。 B.公司可以安排该女职工在经期从事国家规定的第 3 级体力劳动强度的劳动 B错误,不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第 3 级体力劳动强度的劳动。 C 正确,不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第3 级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动,不得安排其延长工作时间和夜班劳动。 【解析】《民法典》规定,有下列情形之一的,撤销权消灭∶(1)当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内、重大误解的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起 90日内没有行使撤销权;(2)当事人受胁迫,自胁迫行为终止之日起1年内没有行使撤销权;(3)当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为表明放弃撤销权。当事人自民事法律行为发生之日起 5年内没有行使撤销权的,撤销权消灭。 45. 除当事人另有约定外,出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物毁损、灭失的风险自 ()起由买受人承担。 【解析】出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物,除当事人另有约定外,毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担 【解析】检测机构应当建立档案管理制度,并应当单独建立检测结果不合格项目台账。检测机构和检测人员不得推荐或者监制建筑材料、构配件和设备。检测报告经建设单位或工程监理单位确认后,由施工单位归档。质量检测业务由工程项目建设单位委托拥有相对应资质的检测机构进行检测。 C.建设工程设计文件中可能影响建设工程 质量和安全目无国家技术标准的新材料,一律不得使用 D.工程建设中采用国际标准,而现行强制标准未作规定的,建设单位应当向省级住房城乡建设主管部门备案 【解析】工程建设标准批准部门应当将强制性标准监督检查结果在一定范围内公告。 A正确。 《强制性国家标准管理办法》规定,强制性国家标准发布后实施前,企业可以选择执行原强制性国家标准或者新强制性国家标准。B 错误。建设工程勘察、设计文件中规定采用的亲新技术、亲新材料,可能影响向建设工程质量和安全,又没有国家技术标准的,应当由国家认可的检测机构进行试验、论证,出具检测报告,并经国务院有关主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府有关主管部门组织的建设工程技术专家委员会审定后,方可使用。 C错误。 工程建设中采用国际标准或者国外标准,而现行强制性标准未作规定的,建设单位应当向国务院住房城乡建设主管部门或者国务院有关主管部门备案。D错误。 【解析】《民法典》规定,合同中的下列免责条款无效;(1)造成对方人身损害的;(2)因故意或者重大过失造成对方财产损失的。 超过诉讼时效期间权利人起诉,如果符合《民事诉讼法》规定的起诉条件,法院仍然应当受理。B错误。 《民法典》规定,人民法院不得主动适用诉讼时效的规定。A错误。当事人对诉讼时效利益的预先放弃无效。D 正确。 诉讼时效期间届满后,义务人同意履行的,不得以诉讼时效期间届满为由抗辩;义务人已经自愿履行的,不得请求返还。 C 错误。 (1)利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的; (2)相互串通投标或与招标人串通投标的,以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的; (1)未取得资质证书承揽工程的,或超越本单位资质等级承揽工程的;A选项。 (6)按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训、考核,未取得证书上岗,情节严重的。 51.下列国有资质占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,可以采取邀请招标的是()。 【解析】《招标投标法实施条例》进一步规定,国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,应当公开招标;但有下列情形之一的,可以邀请招标∶(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制,只有少量潜在投标人可供选择;(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。 国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的,经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准,可以进行邀请招标。 【考点来源】2Z203011 建设工程法定招标的范围、招标方式和交易场所 【解析】在工程项目竣工前,已经缴纳履约保证金的,建设单位不得同时预留工程质量保证金。A 正确。 未按规定或合同约定返还保证金的, 保证金收取方应向建筑业企业支付逾期返还违约金;℃错误。 53. 根据建筑市场信用管理暂行办法≥,不良信用信息公开期职限—般为( )。 (3)不良信用信息公开期限一般为6个月至3年,并不得低于相关行政处罚期限。具体公开期限由不良信用信息的认定部门确定。 借款人应当按照约定的期限支付利息。对支付利息的期限没有约定或者约定不明确,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议,也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的,借款期间不满 1年的,应当在返还借款时一并支付;借款期间1年以上的,应当在每届满1年时支付,剩余期间不满 1年的,应当在返还借款时一并支付。 借款人提前返还借款的,除当事人另有约定外,应当按照实际借款的期间计算利息。借款合同对支付利息没有约定的,视为没有利息。【考点来源】2Z204033 借款合同的法律规定 【解析】节能分部工程验收应由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持,施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加,施工单位的质量或技术负责人应参加,设计单位节能设计人员应参加。 【解析】人民法院发现受理的案件不属于本院管辖的,应当移送有管辖权的人民法院,受移送的人民法院应当理。移送的人民法院认为受移送的案件依照规定不属于本院管辖的,应当报请上级人民法院指定管辖,不得再自行移送。 C 错误。 移送管辖有两种∶一种是同级人民法院间的移送管辖,一般是由于地域管辖的原因引起的;另一种是上下级人民法院间的移送管辖,一般是由于级别管辖的原因引起的。A错误。 有管辖权的人民法院由于特殊原因,不能行使管辖权的,由上级人民法院指定管辖。人民法院之间因管辖权发生争议,由争议双方协商解决;协商解决不了的,报请其共同上级人民法院指定管辖。 57. 下列安全生产责任中,属于建设工程项目专职安全生产管理人员职责的是() 58. 施工合同履行中,关于设计缺陷造成的工程质量问题的说法,正确的是() 【解析】对已发现的质量缺陷,建筑施工企业应当修复。对于非施工单位原因造成的质量问题,施工单位也应当负责返修,但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。 【解析】调解达成协议的,当事人可以撤回仲裁申请,也可以请求仲裁庭根据调解协议的内容制作调解书或者裁决书。调解书经双方当事人签收后即与裁决书具有同等法律效力。在调解书签收前当事人反悔的,仲裁庭应当及时作出裁决。调解不成的,仲裁庭应当及时作出裁决。 60.根据《建设工程安全生产管理条例》,应当由施工起重机械安装单位承担法律责任的情形是() 【解析】施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位有下列行为之一的,责令限期改正,处5万元以上 10 万元以下的罚款;情节严重的,责令停业整顿,降低资质等级,直至吊销资质证书;造成损失的,依法承担赔偿责任∶(1)未编制拆装方案、制定安全施工措施的;(2)未由专业技术人员现场监督的;(3)未出具自检合格证明或者出具虚假证明的;(4)未向施工单位进行安全使用说明,办理移交手续的。 二、多项选择题(共20题,每题2分,每题的备选项中,有两个或两个以上的符合题意,至少有一个错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5分) A正确B错误,依法必须进行招标的项目,招标人应当自收到评标报告之日起3 日内公示中标候选人,公示期不得少于 3日。 C 正确 DE 错误,投标人对评标结果有异议,应当在中标候选人公示期间提出。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 建设单位在编制工程概算时,应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。 六、申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料。七、装修工程和拆除工程的规定。 【解析】保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。 【解析】A错误,商标专用权是指商标所有人对注册商标所享有的具体权利。 B 正确,商标专用权包括使用权和禁止权两个方面。 D正确,商标专用权人可以将商标连同企业或者商誉同时转让,也可以将商标单独转让。 E错误,同其他知识产权不同,商标专用权的内容只包括财产权,商标设计者的人身权受《著作权法》保护。 【考点来源】2Z201062 建设工程知识产权的常见种类、保护和侵权责任 A.自治条例和单行条例依法对法律、行政法规、地方性法规作变通规定的,在本自治地方适用自治条例和单行条例的规定 C.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由全国人民代表大会常务委员会裁决 D.省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规,报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案 【解析】A正确,自治条例和单行条例依法对法律、行政法规、地方性法去规作变通规定的,在本自治地方适用自治条例和单行条例的规定。 C 正确,法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由国人民代表大会常务委员会裁决。 D正确,省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规,报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。 E 错误,行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和法律,高于地方性法规和部门规章。 E.租赁物危及承租人安全或者健康的,承租人订立合同时明知该租赁物质量不合格 【解析】当事人对租赁期限没有约定或者约定不明确,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议,也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的,视为不定期租赁。当事人可以随时解除合同,但应当在合理期限之前通知对方。 租赁物危及承租人的安全或者健康的,即使承租人订立合同时明知该租赁物质量不合格,承租人仍然可以随时解除合同。 租赁物在承租人按照租赁合同占有期限内发生所有权变动的,不影响租赁合同的效力。承租人经出租人同意,可以对租赁物进行改善或者增设他物。承租人未经出租人同意,对租赁物进行改善或者增设他物的,出租人可以请求承租人恢复原状或者赔偿损失。 【解析】不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第 4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。用人单位应当对未成年工定期进行健康检查。未成年工上岗前用人单位应对其进行有关的职业安全卫生教育、培训。 68.根据《建设工程质量管理条例》,关于建设工程质量保修期的说法,正确的有( )。 D.对于电气管线工程,建设单位与施工企业经平等协商可以约定 5年的质量保修期 建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的,产权所有人应当委托具有相关资质等级的勘察、设计单位鉴定,并根据鉴定结果采取加固、维修等措施,重新界定使用期。 施工单位在建设工程质量保修书中,应当对建设单位合理使用建设工程有所提示。如果是因建设单位或者用户使用不当或擅自改动结构、设备位置以及不当装修等造成质量问题的,施工单位不承担保修责任;由此而造成的质量受损或者其他用户损失,应当由责任人承担相应的责任。 《建设工程质量管理条例》规定,在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限为;(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为 5年;(3)供热与供冷系统,为 2个采暖期、供冷期;(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为 2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。 【解析】联合体投标是—种特殊的投标人组织形式,一般适用于大型的或结构复杂的建设项目。 联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力;国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的,联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级。 联合体中标的,联合体各方应当共同与招标人签订T合同,就中标I项目向招标人承担连带责任 劳动合同除上述规定的必备条款外,用人单位与劳动者可以约定试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等其他事项。 A正确, C错误。建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程造价,并在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任。 D 错误,施工单位应制定具体的施工扬尘污染防治实施方案,在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。 E 错误,暂时不能开工的建设用地,建设单位应当对地面进行覆盖;超过三个月的,应当进行绿化、铺装或者遮盖。 72.根据《建筑工程项目施工发包与承包计价管理办法》,下列情形中,属于发承包双方应当在合同中约定合同价款调整方法的有()。 【解析】A 选项监理单位不得组织节能工程验收。工程项目验收存在以下问题之一的,应重新组织建筑节能工程验收∶ 【解析】 《劳动合同法》第 44条规定,有下列情形之一的,劳动合同终止∶ (5)用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散的; 75. 招标人的下列行为中,属于以不合理的条件限制、排斥潜在投标人的有( )。 【解析】《招标投标法实施条例》规定,招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。招标人有下列行为之一的,属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人∶ (2)设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应式者与合同履行无关; (3)依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件; (6)依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式; 【考点来源】2Z203012 招标基本程序和禁止肢解发包、限制排斥投标人的规定 【解析】《民法典》规定,有下列情形之一的,诉讼时效中断,从中断、有关程序终结时起,诉讼时效期间重新计算∶ 《民法典》规定,在诉讼时效期间的最后6个月内,因下列障碍,不能行使请求权的,诉讼时效中止∶ (2)无民事行为能力人或者限制民事行为能力人没有法定代理人,或者法定代理人死亡、丧失民事行为能力、丧失代理权; (5)其他导致权利人不能行使请求权的障碍。自中止时效的原因消除之曰起满6个月,诉讼时效期间届满。 E. 劳动者退休后,与尚未参加社会保险统筹的原用人单位因追索养老金、医疗费,工伤保险待遇调和其他社会保险待遇而发生的纠纷 【解析】按照 2007 年 12 月公布的《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》以下简 称《劳动争议仲裁法》 和《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释》(法释(2001)14 号)的规定,劳动争议的范围主要是∶ (4)因工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护发生的争议; (7)劳动者与用人单位之间没有订立书面劳动合同,但已形成劳动关系后发生的纠纷; (8)劳动者退休后,与尚未参加社会保险统筹的原用人单位因追索养老金、医疗费、工伤保险待遇和其他社会保险而发生的纠纷; 《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释(二)》规定,(法释〔 2006〕6 号)下列纠纷不属于劳动争议∶ (3)劳动者对劳动能力鉴定委员会的伤残等级鉴定结论或者对职业病诊断鉴定委员会的职业病诊断鉴定结论的异议纠纷; 78.根据《民法典》,受损失的人能请求得利人返还不取得的利需的有 ()。 【解析】《民法典》规定,得利人没有法律根据取得不当利益的,受损失的人能请求得利人返还取得的利益,但是有下列情形之一的除外∶(1)为履行道德义务进行的给付;(2)债务到期之前的清偿;(3)明知无给付义务而进行的债务清偿。 建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上,不包括集体所有的农村土地。D正确。建设用地使用权人应当合理利用工地,不得改变土地用途;需要改变土地用途的,应当依法经有关行政主管部门批准。 C 正确。 建设用地使用权消灭的,出让人应当及时办理注销登记。登记机构应当收回建设用地使用权证书。E错误。 80.根据《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》,关于工程总承包单位的说法,正确的有( )退休A.工程总承包单位应当同时具有与工程规模相适应的工程设计资质和施工资质 C.工程总承包单位应当具有相应的项目管理体系和项目管理能力、财务和风险承担能力 【解析】工程总承包单位应当同时具有与工程规模相适应的工程设计资质和施工资质,或者由具有相应资质的设计单位和实施工程单位组成联合体。工程总承包单位理应当具有相应的项目管理体系和项目管理能力、财务和风险承担能力,以及与发包工程相类似的设计、施工或者工程总承包业绩。 工程总承包单位不得是工程总承包项目的代建单位、项目管理单位、监理单位、造价咨询单位、招标代理单位。E 错误。